Исковая давность ‒ это срок, в течение которого лицо, права которого нарушены, может обратиться с иском для защиты своих интересов.
Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (ст. 200 Гражданского кодекса Республики Беларусь; далее – ГК).
Общий срок исковой давности, установленный в 3 года (ст. 197 ГК), распространяется на все виды требований, вытекающих из гражданских правоотношений, за исключением:
– тех, в отношении которых законодательными актами установлены сокращенные или более длительные сроки по сравнению с общим сроком исковой давности (перечислены в п. 3 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 02.12.2005 № 29 «О некоторых вопросах, связанных с применением сроков исковой давности»);
– тех, на которые исковая давность не распространяется (ст. 209 ГК).
На практике у субъектов хозяйствования зачастую возникают трудности при определении срока, с которого срок исковой давности начинает течь.
Пример
21.05.2014 между ООО «Подрядчик» (ответчик) и ООО «Генподрядчик» (истец) был заключен договор строительного подряда. ООО «Подрядчик» обязалось выполнить комплекс работ для ООО «Генподрядчик». В договоре стороны согласовали сроки выполнения работ по договору: срок начала работ – 25 мая 2014 г., срок окончания работ – 30 июля 2014 г. Платежными поручениями от ООО «Генподрядчик» в адрес ООО «Подрядчик» был перечислен аванс.
В связи с задержкой финансирования со стороны заказчика строительства, отсутствием готовности фронта работ, а также последующим приостановлением работ на объекте фронт работ ООО «Подрядчик» передан не был.
Заказчик объекта строительства СООО «Заказчик» заявил об одностороннем отказе от контракта с ООО «Генподрядчик» и об утрате статуса генподрядчика последним с 20.08.2017. В связи с этим в августе 2017 г. истец (ООО «Генподрядчик») направил требование в адрес ответчика (ООО «Подрядчик») о возврате неотработанного аванса.
Поскольку аванс возвращен не был, истец обратился за защитой своих интересов в суд. Решением суда первой инстанции перечисленный аванс, не подтвержденный освоением, на основании ст. 971 ГК обоснованно взыскан с ООО «Подрядчик» как его неосновательное обогащение в пользу ООО «Генподрядчик».
Ответчик решение суда обжаловал в апелляционном, а позднее и в кассационном порядке. ООО «Подрядчик» полагало, что для удовлетворения требования истек срок исковой давности. По мнению ответчика, данный срок следует исчислять с момента согласованного в договоре срока окончания работ – 31.07.2014.
Доводы ООО «Подрядчик» были отклонены судебными инстанциями исходя из следующего.
В соответствии со ст. 196, 197 ГК исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в 3 года.
Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 201 ГК).
Учитывая, что договор действует до выполнения сторонами всех предусмотренных договором обязательств, судом указано, что до момента прекращения договора перечисленный аванс правомерно находится в распоряжении ответчика.
Поскольку об утрате статуса генподрядчика на объекте истцу стало известно после одностороннего отказа заказчика объекта строительства от контракта с ним с 20.08.2017, началом исчисления срока исковой давности судебные инстанции посчитали эту дату [1].
По общему правилу течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются законодательными актами (п. 1 ст. 201 ГК).
В отношении ряда требований общее правило о начале течения срока исковой давности не применяется, поскольку изъятия из этого правила установлены законодательными актами (ст. 182, пп. 2 и 3 ст. 201, п. 3 ст. 678, п. 3 ст. 751 ГК и др.), в т.ч. международными Конвенциями.
Настоятельно рекомендуем юридическим лицам ответственно подходить к срокам исковой давности, так как восстановление пропущенного срока, даже по уважительной причине, ГК предусмотрено лишь для граждан и индивидуальных предпринимателей, а для юридических лиц – не предусмотрено.
[1] Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь от 28.01.2020 по делу № 274-12/2019/1521А/54К.
